简体  繁體  ENGLISH  日本語
    2008-11-20     星期四 首 页 国晖简介 国晖团队 业务部门 业务范围 国晖文集 法律法规 合同范本 国晖文化 国晖招聘 联系我们
法律知识
民商法律
合 同 法
公 司 法
外商投资
保 险 法
企业登记
知识产权
物 权 法
股票证券
金融借贷
建筑工程
房产地产
交通事故
涉税法务
医疗事故
消费权益
婚姻家庭
遗产继承
劳动工伤
人事争议
经济仲裁
民事诉讼
行 政 法
行政诉讼
刑事犯罪
刑事诉讼
登陆A 内部平台 登陆B
国晖邮局
本站搜索
分    类:
范    围:
关键字:
  
联系我们
电话:    (0755)83033000
              (0755)83033066
(非上班时间)21933933
传真:    (0755)83033022
邮箱:mail@sunlawyers.com
聘请律师(点击进入)
工期索赔的处理原则及计算方法
浏览次数:  1031 次 发布时间:  2007-6-8 0:00:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 工期索赔的处理原则

(1)不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为 "可原谅的拖期"和"不可原谅的拖期"。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期,不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同,详见表1。

表1 工期索赔处理原则

索赔原因

是否可原谅

拖期原因

责任者

处理原则

索赔结果

工程进度
索赔

可原谅
的拖期

1.修改设计
2.
施工条件变化
3.
业主原因拖期
4.
工程师原因拖期

业主/
工程师

可给予工期延长,可补偿经济损失

工期+
经济补偿

1.异常恶劣气候
2.
工人罢工
3.
天灾

客观
原因

可给予工期延长,不给予经济补偿

工期

不可原谅
的拖期

1.工效不高
2.
施工组织不好
3.
设备材料供应不及时

承包商

不延长工期,不补偿经济损失,向业主支付误期损失赔偿费

索赔失败
无权索赔

(2)共同延误下的工期索赔的处理原则 在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的,故称为"共同延误"。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:

首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定"初始延误"者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。

如果初始延误者是业主,则在业主造成的延误期内,承包商既可得到工期延长,又可得到经济补偿。

如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的时间段内,承包商可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。

2. 工期索赔的计算方法

工期索赔一般采用分析法进行计算,主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2007© 广东国晖律师事务所 版权所有 地址:深圳市福田区莲花支路1号公交大厦二、三层
电话:(0755)83033000  83033066  21933933(非上班时间)  传真:(0755)83033022  Email:mail@sunlawyers.com
粤ICP备06057994号